工程合同

时间：2024-06-11 08:20:02 合同我要投稿

立即下载

工程合同范本常用（15篇）

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编整理的工程合同范本，希望能够帮助到大家。

工程合同范本常用（15篇）

　　工程合同范本篇1

　　委托人与监理人监理有限责任公司经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称"本工程"）概况如下：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　监理范围：

　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的'定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①本合同标准条件；

　　②本合同专用条件；

　　③在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自 _____年 _____月 _____日开始实施，至合同范围内工程全部完成结束。

　　本合同一式十份，具有同等法律效力，委托人七份，监理人三份。

　　委托人：监理人：监理有限

　　责任公司责任公司

　　住所：住所：

　　法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

　　授权代表：授权代表：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　工程合同范本篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方建设工程的需要，需向乙方订购材料，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、单价(材料名称及单价)，此单价均为运至甲方项目部指定地点卸料后的价格(即料费、运费、装卸费等以及一切不可预见费用)。合同单价为固定单价，不调价。

　　二、质量及规格：乙方所供应的原材料的质量和规格必须符合业主、监理、甲方以及交通部颁布的技术规范要求，乙方不得擅自变更料源、规格、质量;对于不符合要求的材料，甲方有权拒收，所造成的损失由乙方负责。

　　三、供应量：乙方必须按照甲方的进度要求确保进料的速度、数量和质量，保障进料的连续性，日供应量不得少于吨/日，月供应量不得少于吨/月。且各种不同规格的'材料应与甲方设计配合比大致相似，严禁供应单一规格材料，否则不予结算，若乙方材料供应不及时(自然因素除外)无法保障正常施工，甲方将对乙方按已供材料总价5%给予经济处罚。

　　四、结算方式：每吨结算一次，付款额为每次结算总价的%，甲方不预付工程材料款，实行转帐支付，结算时乙方必须提供合法有效的符合规定的正式税务发票。余款在工程竣工验收后内付清。

　　五、结算依据：凭甲方材料人员开具的磅房单据作为结算凭证，该单据必须有甲方两名材料员签字视为有效凭证，壹人签字、复印、涂改、丢失、白纸条、票据内容与现实不符的均为无效凭证，不予结算。

　　六、供应时间：按照甲方所规定的时间供应合格的材料。

　　七、运输：由乙方自行解决运输车辆，运至甲方指定地点卸货。

　　八、安全：由乙方自行承担供料的装、卸和运输过程中任何环节的安全，甲方概不负责，并不承担连带的刑事和经济责任。

　　九、乙方应按照国家规定自行纳税，本合同单价已包含税金及其它一切费用和不可预见费用。

　　十、乙方应严格管理运料车队，按照甲方规定进行作业，不得违章、违规、野蛮作业，否则造成一切后果由乙方负责，造成甲方损失的乙方应全额赔偿。

　　十一、乙方人员(管理人员、驾驶员等)不得以任何理由挑起事端，未经甲方人员允许不得随意进出磅房，不得破坏甲方的任何设施，否则造成后果由乙方负责。乙方人员对甲方人员和设施有异议可以向项目部或计量监督单位反映，由项目部计量监督单位按照有关规定处理。

　　十二、甲方有权根据自己的进度要求安排其它单位供应材料，乙方不得提出任何理由阻挠。

　　十三、乙方人员不得向甲方有关人员行贿：若发生行贿事件，一经查实，甲方有权冻结乙方全部材料款，并按结算总价的20%直接从材料款中扣除作为罚金和清理出场。

　　十四、纠纷解决方式：双方协商解决或向甲方所在地人民法院申请诉讼。

　　十五、其它未尽事宜双方协商解决。

　　本合同一式陆份，甲方收执伍份，乙方收执壹份，双方代表签字生效，工程结束，款清后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程合同范本篇3

　　甲方：XXXX农业委员会

　　乙方：XXXX文化有限公司

　　XXXXXX（以下简称甲方）拟委托XXXXXX（以下简称乙方）安装办公楼亮化轮廓灯，为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。

　　一、规格：材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化，主线路采用国标6平方防老化线，支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。

　　二、工程造价为58586元，后附预算明细及安装图，完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。

　　三、制作期限：自签订之日日起，于20xx年元月二十五日止完工；若乙方逾期，甲方有权终止本协议；

　　四、质量保证：安装时，乙方不得偷工减料，以次充好。否则，甲方有权终止本协议，同时所产生的一切费用及损失由乙方承担；

　　五、甲方义务及权利：乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后；由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款，不得拖欠；

　　六、乙方义务及权利：乙方在施工过程中首先要确保安全，同时按照本协约要求采用优质材料制作，因乙方违规操作引发的安全事故，由乙方全部负责；乙方施工完毕后，应及时报请甲方验收；

　　七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件，如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁，由乙方全面承担责任；一年后，如故障，乙方须在第一时间内提供免工时费服务；

　　八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。

　　甲方：XXXX农业委员会（章）

　　负责人签字：

　　乙方：XXXX文化有限公司（章）

　　开户行：XXXXXX 账号：000000

　　负责人签字：

　　工程合同范本篇4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商遵循公平、诚实信用原则，签订合同，共同遵守执行。

　　第一条该工程为本工程甲方以包工包料的全包形式包给乙方，总承包价为人民币 _____元包干。

　　第二条施工准备

　　一、发包方：

　　1、_____ 月_____日前甲方负责协调准备施工电源、水源及进场道路，拆迁清除全部障碍物(包括架空或隐蔽的)。

　　2、合同签订后2天内，提供完整的工程要求和质量标准，以及其它有关技术资料。

　　二、承包方：

　　1、施工中发生质量事故，应及时报告有关各方，按规定程序进行处理。

　　2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全不力造成事故的责任和因此发生的费用。非是乙方责任造成的事故，由责任方承担责任和有关费用。发生伤亡事故，应立即上报有关部门和通知有关各方，按主管部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件发生的费用由事故责任方承担。

　　3、乙方在施工期间必须遵守甲方制订的`治安保卫(门卫制度)、环境卫生以及其它有关方面的规定(纪律、制度)，否则，不但应承担所发生的后果而且应承担违约责任。

　　4、乙方在施工期间，严禁在施工现场打架斗殴，搞好防盗及施工现场综合治理工作，严防治安案件的发生，一旦发生应承担一切责任。

　　三、本合同经双方代表签字后生效：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程合同范本篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　因甲方公司发展需要，需聘用专业级工程师，经过真诚友好协商，甲方同意聘用乙方，并作为甲方公司的兼职高级工程技术人员，具体条款如下：

　　一、聘用期限

　　甲方聘用乙方的期限为________年。即从签订协议书之日起往后推________年。

　　二、甲方权利与义务

　　1、合同期间，甲方有权使用乙方的职称证书申报甲方公司的企业资质及年检。

　　2、在证书使用期间，甲方应妥善保管乙方的（高级工程师证书、毕业证书、身份证等）有关材料。甲方使用完应在____日内交还乙方本人保管，甲方如需使用乙方证书时，甲方需提前____日通知乙方。

　　3、甲方应根据协议要求，支付乙方的聘用工资。

　　4、签定协议时，甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的.复印件。

　　三、乙方权利与义务

　　1、双方签定协议后，乙方应于________年____月____日向甲方提供有关高级工程师证书及身份证等资质申报所需要的相关材料。

　　2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等证明材料。甲方需提前七天通知乙方，乙方有义务及时（7个工作日）向甲方提供相关证件。如因乙方原因影响甲方的工作，须退还相应工资。（甲方需提供建设主管部门的证明材料）

　　3、及时提醒甲方支付聘用工资及提供银行帐号。

　　四、聘用工资及支付方式

　　经双方商定，甲方同意每年支付XX整聘用工资（税后）。甲方确认收到乙方证书和签订协议后付XX整聘用工资。

　　五、解聘

　　1、在协议有效期内，甲乙双方不得擅自单方解除协议，如因此造成损失，由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议，应本着相互支持与理解的原则，提前一个月通知对方，以便另一方做好工作安排。

　　2、合同到期后，如果双方同意解除协议，甲方应提前出具解聘证明、并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件，不得无故刁难。

　　六、违约责任

　　1、由于甲方原因造成乙方的资格证丢失应负责为乙方补办；甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止，大学文凭（原件）因甲方过失而丢失损毁，甲方应赔付乙方10万元整；

　　2、因乙方自身原因导致后果，甲方概不负责。

　　七、本协议所指金额均为税后金额，如本协议发生缴税情况，均由甲方承担，本协议为劳动合同的附件之一。

　　备注:乙方此次送证书到甲方单位,中间产生的差旅费甲方按票面额度给与报销.

　　八、争议解决办法：原则上双方协商解决，协商不成时由人民法院裁决。

　　甲方：（签字盖章）乙方（签字）：

　　代表：

　　电话：

　　签订日期：________年____月____日

　　工程合同范本篇6

　　立协双方：朱XX(以下简称乙方)

　　湖塘街道办事处(以下简称甲方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：湖塘街道农贸市场钢棚

　　2、工程地点：湖塘街道XX

　　3、工程内容：搭钢棚300平方，每平方160元，计48000元。

　　二、工程承包范围：本工程为施工图范围内包工包料，一次包定。

　　三、工程工期：从年____月____日起到年____月____日止。四，工程质量及技术要求：本工程严格按照施工图纸规范施工，质量必须达到合格及以上。

　　五、工程款的结算及支付本工程为合同价(大写)：肆万捌仟元，人民币：48000.00元，工程完工并经验收合格后一次性付清。

　　六、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，希双方共同信守。

　　甲方(盖章)：

　　代表(签字)：

　　乙方(盖章)：

　　签订日期：年____月____日

　　工程合同范本篇7

　　甲方：工程有限公司

　　乙方：

　　按照《民法典》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　土方工程

　　二、工程内容：

　　小区

　　三、工程地点：

　　四、工程量、单价及承包形式：

　　工程量以施工图基坑面积和__公司方共同签认开挖深度进行计量决算，基底20c作为主体施工单位清土工程量，不计入本次机械挖运工程量，本次挖运土方单价一次包死，土方挖掘、外运单价元,本工程单价为综合价，含各种可预见、不可预见的因素。

　　五、工程基槽验收完成，由公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

　　六、工期：

　　该工程工期暂定为____日历天，开工时间________年____月____日，竣工时间________年____月____日，挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准，不扣除节假日、雨雪天，该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。乙方每运挖总工程量的13时，工期最长不得超过1天。如当期总工程量的13运挖量超过1天，在下期总工程量13的.运挖工期仍未将工期赶齐的，甲方有权单方解除合同，并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。

　　七、现场管理及质量要求：

　　1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令，做到施工后的场地干净、平整等，为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工，不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象，乙方除必须无条件服从外，甲方另处乙方20罚款。乙方严重不服从甲方管理的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方承担因此给甲方造成的损失，且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门，汽车出土不能走庐山__出口。

　　2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖，决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖，乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高，并承担所有费用。

　　3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮，保持小区出入口内外干干净净，符合市政要求并承担由此产生的一切费用。

　　4、无偿提供家天下场区内、外所有回填土（指回填用土不付已方任何费用，乙方负责将土运到甲方指定地点堆放。）

　　八、安全文明施工：乙方在挖土、外运土方的过程中，应严格执行有关安全操作的规程，确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时，乙方应采取积极措施，防止事态进一步扩大，尽最大可能减少经济损失，并按有关规定进行逐级上报。

　　九、其它

　　1、乙方服从甲方及政府主管部门管理，造成损失的由乙方全部负责。

　　十、争议：本协议在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由漯河仲裁委员会仲载。

　　十一、违约：如有违约按《民法典》执行。

　　十二、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字（盖章）后有效。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　法定代表或代理人：法定代表或代理人：

　　签订日期：________年____月____日

　　工程合同范本篇8

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就隧道工程（工程项目）的有关事项经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程咨询有限公司编制的工程预算书（下称预算书）及招标文件所述工程内容。

　　二、工程承包范围

　　1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容。

　　2、该隧道工程总长997m，断面5m5m，坡降1.04%。

　　三、合同工期

　　开工日期：20_____年8月1日

　　竣工日期：20_____年4月20日（不可抗拒自然因素除外，工期顺延）

　　合同工期总日历天数：260天（日期期间节假日除外）

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、合同价款

　　1、工程价款总金额：319.78万元（大写：叁佰壹拾玖点柒捌万元整），最终结算按照乙方实际完成的工程量结算工程款。

　　2、施工中发现与设计图纸不一致进行变更的由甲、乙双方及监理单位共同确定工程量后据实结算。

　　3、材料因价格波动引起价格变化不予调整价差，人工费调整按湖北省相关规定执行。

　　4、工程价款支付办法：工程动工付工程总价款的20%（其中动工时付10%，隧道完成100米时付10%）；完成总工程量的50%后应付工程款总额的15%；竣工验收后付清工程总价款的95%；剩余工程总价款的5%作为工程质量保证金，二年后无质量问题付清（二年内隧道发生质量问题，由乙方负责加固处理，费用由乙方自行承担）。

　　六、乙方应严格按工艺流程和设计图纸要求施工，甲方负责聘请有资质的`工程监理机构对该工程项目进行全程监理，确保工程质量达到合格要求。

　　七、乙方在施工中涉及相邻关系的协调工作由甲方负责牵头协调，确保工程顺利推进。

　　八、承包人在施工过程中必须严格执行国家现行施工规范和建筑工程检验评定标准，经检验后符合设计要求，质量要求达到合格等级，否则自行承担一切经济损失。

　　九、承包人为施工总承包。本工程严禁转包，违法分包；如有违法分包行为，发包方一经发现，立即终止合同，并根据国家相关政策、法规追究其责任。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，工程完工乙方在结算合同价款时应提供合法的税务发票。

　　十一、发包人不为承包人提供材料和工程设备。

　　十二、承包人采购材料进行管理，但材料必须先报告发包人许可，并提供材料样品，必须有出厂合格证等有资质单位出具的检验报告，同时必须服从发包人对部分材料的变更，变更后发生的费用由甲方承担。

　　十三、承包人未能按合同完成全部工程，每延误一天的违约金为__元/天，不可抗力及不能归责于承包人的原因除外。

　　十四、承包人应按照《安全生产法》的要求在施工过程中做好安全工作，确保工程安全施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生；因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用由乙方承担，与甲方无关。

　　十五、乙方在施工中的人员由其自行雇请，人员工资和费用由其自行与所请人员结算，相应的权利和义务关系在乙方与所雇请员工之间产生，与甲方无关。

　　十六、违约责任：

　　1、本协议自签订之日起生效，除《合同法》规定情况外，甲、乙双方任何一方不得单方终止或解除，若单方解除合同或出现严重违约行为，由违约方向守约方支付违约金10万元，同时赔偿对方因此而造成的经济损失。

　　2、甲方延期付款的，按应付款额月利率15的标准向乙方支付延期付款利息。

　　3、承包人承诺按施工合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。因发包时无图纸和地质勘查资料及工程清单，如实际工程地质与招标文件承诺有不一致的，经甲方、监理单位、施工单位（乙方）共同协商，按实际数量及08年定额单价据实结算。

　　十七、其它条款：

　　（一）本合同的组成部分：

　　1、本施工合同书及各种合同附件（含评标期间和合同及谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

　　2、关于隧道工程施工的标准、规范及有关技术文件；

　　3、图纸；

　　4、工程量清单；

　　5、工程报价单或预算书；

　　6、中标通知书；

　　7、投标函及投标函附录；

　　8、项目专用合同条款；

　　9、通用合同条款；

　　10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分；

　　11、承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计等投标书所述内容；

　　12、其它合同文件。

　　（二）隧道内防护：若遇有漏顶现象，须喷浆的地方（防护支架、喷浆）10米以内（含10米）处理费用由乙方负担，超出10米的费用由双方另行协商。

　　（三）隧道除渣：由发包人指定地点堆放，承包人负责修路、运输。所有除的砂石料所有权归发包人，治理由发包人负责，治理费用由发包人承付。

　　（四）工程完工后按实际工程量结算，若超出997米，对超出部分由甲、乙双方会同监理据实结算。

　　十八、本协议未尽事宜由甲、乙双方另作补充协议，补充协议协议与本协议有同等约束力。

　　十九、本协议自签订之日起生效，甲、乙双方及见证单位（马桥法律服务所）各执一份，具有同等约束力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程合同范本篇9

　　甲方：乙方：

　　甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。

　　第一条合作事项

　　玉兰大道围墙工程施工。

　　第二条承包方式

　　乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和技术交底。

　　第三条承包内容

　　一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。（涉及破除混凝土的施工区域按2元/㎡按实决算）。

　　二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

　　第四条质量标准

　　乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工；工程质量符合验收规范的合格标准。

　　第五条工程价款

　　围墙工程按 140 元/m，长度以实际测量为准（增加工程量按实决算）。根据乙方已完成工程量的不低于400m长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%， 5% 待本工程审计结算后付清，剩下5% 作为质保金一年后无息支付。

　　第六条工期及双方权利与责任

　　5.1安装工期根据双方工程进度，工期为 30日历天。工期开始时间为年月日（以甲方书面通知为准）。工期顺延情况：因建设单位拆迁未完成，无法施工的；因我项目部材料供应不到位的；工期顺延时间以项目部签字为准。

　　5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。

　　5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责任，与甲方无关。

　　5.4施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲方报告。

　　5.5乙方对属于施工工程质量出现的'问题承担一年的免费保修责任。免费保修期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

　　5.6 乙方应为本工程提供维修服务，若因非乙方原因造成的需维修事宜，乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

　　第七条违约责任

　　乙方迟延完成工程，按迟延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。

　　第八条争议解决、合同文本与生效

　　因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　工程合同范本篇10

　　订货方(以下简称甲)：

　　供货方(以下简称乙)：

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲向乙订购涂料事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守：

　　第一条产品名称

　　涂料品牌：三棵树涂料(英文名称： SKSHU )

　　第二条质量要求标准

　　1、质量标准：相关的国家标准。

　　2、乙提供必须提供产品说明书、质量保证书

　　第三条供货品名、型号、数量、单价、总价款

　　第四条涂布量

　　1、经甲乙双方确认三棵树涂料的涂布量如下：

　　2、甲施工过程中实际用的产品数量大于本合同约定的产品供应数量时，甲应提前10天通知乙补充供货的时间和数量。

　　3、乙需安排工程技术指导人员进行施工指导，若甲按照乙提供的使用说明书及乙技术人员的要求进行施工，涂布率没达到以上确定的涂布量，则甲有权将施工超出量从乙余剩的供货款中扣除。

　　第五条交货时间、地点及运输方式

　　1、甲须在工程涂料涂刷前天向乙订购货品(订单作为合同的附件)。应注明采购订单的产品的名称、品种、型材代号、颜色、订货数量、联系方式及联系人等其它相关要求，乙在接到甲订单后 7天内将订购的产品送到甲乙双方约定的供货地点，到货同时提供产品的合格证、检验报告。因乙原因造成供货时间延误的，应赔偿甲损失500元/天;如遇到不可抗力的原因，供货时间应予以顺延，具体顺延时间由甲乙双方协商确定。

　　2、交货地点：上海市普陀曹杨路888号

　　3、运输方式：汽运，由乙负责组织并承担运费，负责卸车。

　　第六条验收时间、地点及标准

　　1、验收时间：甲在乙交货时进行共同验收。

　　2、验收地点：即乙交货地点。

　　3、验收标准：按国家质量要求相关标准进行验收。

　　第七条施工中质量保证措施

　　1、为确保乙所供产品施工后的质量品质，甲必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施：

　　1) 墙体表面的光滑度及相关修正和清理;

　　2) 施工次序;

　　3) 施工时环境温度限制;

　　4) 成品保护。

　　2、甲在乙工程监理指导下采取上述质量保证措施，乙应保证外墙涂装质量7~10年颜色不退色、不发花，涂膜不粉化、不脱落。

　　3、如甲未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的，由甲承担相应责任。如甲按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求，视为乙材料质量问题，由乙承担相应责任，并承担由此为甲造成的一切经济损失。

　　第八条付款方式

　　1、在本合同签订后的天内，甲向乙支付总货款的计人民币 240450元 )。

　　2、乙将产品运到合同约定的供货地点，待施工开始进行，涂料的涂布率重新按照合同约定的数据进行核算，无异议后10日内，甲向乙支付货款的30%，计人民币元)。

　　3、待工程完工验收合格一年日内，涂料无明显褪色、发花、涂膜粉化、脱落现象(除楼体渗水处)，甲向乙支付货款的10%，计人民币80150元 ).

　　4、剩余10%的货款作为产品质保金，甲在工程完工两年无质量问题性无息支付给乙。

　　第九条提出异议的时间和方法甲对乙的货物质量有异议，须在货到甲之日起 10日内以书面形式提出退换的要求，否则产品质量视为合格。

　　第十条违约责任

　　1、甲的违约责任

　　1)甲中途无故退订单的，应赔偿乙直接和间接的损失(按退货总额赔偿)。

　　2)甲延期提货，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的甲违反合同规定，拒绝接受货物的，应向乙支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

　　3)甲未按合同约定付款的，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额

　　4)甲如错填到货地点、接货人或对乙提出错误异议，应承担乙由此产生的直接和间接损失。

　　2、乙的违约责任

　　1)乙中途无故终止订单的，应赔偿甲直接和间接的损失(按终止订单总额100%赔偿)。

　　1)乙所交货物质量或型号不符合合同约定的，由乙负责调换并承担由此给甲造成的一切损失。

　　2)因乙的原因逾期交付货物的，应向甲支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的3‰计算;乙违反合同规定，提供不合格货物的，按合同约定更换合格货物并向甲支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

　　3)乙货物错发到货地点、接货人的，乙除应负责运到合同规定的交货地点、接货人外，还应承担甲因此多支付费用两倍的.金额;但甲必须提供因乙原因多支付费用的证明。

　　第十一条不可抗力

　　1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙责任造成的爆炸、火灾、以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　2、不可抗力的发生影响了合同的履行时，则应延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间或者双方通过友好协商，解决合同的继续履行问题。但发生不可抗力的一方应当及时通知另一方，并在不可抗力结束后及时提供相关证明。

　　3、甲乙双方方在迟延履行合同期间发生不可抗力的，不免除责任。

　　第十二条争议解决

　　甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷时，首先由双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　第十三条其他事项

　　1、在合同有效期内，除经对方书面同意或者由法定理由，任何一方不得无故变更或解除合同。如有未尽事宜，双方另订补充协议约定，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2、双方往来函件，按照合同规定的地址或传真号码以传真或邮寄的方式送达对方。甲的地址、电话、传真号码、法人代表、联系方式、开户行及帐号等项目发生改变时，甲必须在变更后的 3日内书面通知乙并将变更后的证件的复印件并加盖公章送达给乙。否则，应承担相应责任。

　　4、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，本合同一式贰份、共计四页，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲(公章)：_________ 乙(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程合同范本篇11

　　发包方（简称甲方）：身份证号码：承包方（简称乙方）：身份证号码：

　　根据《合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的`有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程地点：

　　______________________

　　二、工程承包方式：

　　________________________

　　乙方负责的材料有：

　　________________等，其他材料则由甲方负责。

　　三、工程期限：天。

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　四、工程承包费用：

　　币元整（小写元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。

　　五、支付方式：

　　1、乙方进场施工之日，甲方向乙方预付币元整（小写￥元）；

　　2、乙方完成全部装修施工后，支付进度款币元整（小写￥元）；

　　3、全部装修施工完成后天内，甲方支付余款币元整（小写￥元）。

　　六、其他约定：

　　1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料；

　　2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金；

　　3、乙方自行准备好施工所需器械工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现偷工减料或者质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担；

　　4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失；

　　5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任；

　　6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年，双方应验收合格签字后，即填写工程保修单。

　　七、房屋装修乙方承包负责的内容及材料：

　　_________________________________________

　　本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。

　　甲方（签字）：乙方（签字）

　　时间：年月日时间：年月日

　　工程合同范本篇12

　　甲方)建设需要，经同意委托由江苏XX公司(乙方)负责施工，双方除遵守国务院颁发的.建筑安装工程承包合同条例外，并结合本工程具体情况，特订本施工合同，共同遵守执行。

　　一、工程内容

　　工程开竣工日期：________年____月____日至________年____月____日工程地点：无锡____区新畅南XX5号

　　二、承包方式：按规定实行包工包料

　　三、付款办法：

　　1.合同签订后工程款一次性结清，同时乙方开具工程款发票给甲方。

　　2.乙方开户银行：XX银行____市蠡园____区支行账号：110XXXX914829

　　四、材料供应：施工所需材料由乙方组织供应。

　　五、工程变更：乙方应按照图纸为依据组织施工，如果实际需要变更，甲方必须办妥相关工程变更手续，并作为增加工程量依据重新计算工程造价。

　　六、工程质量：

　　1.依照施工图纸，施工说明，国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。

　　2.如果设计不当造成返工的损失由相关方负担，如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。

　　3.工程竣工后在使用________年内乙方应负责回访，如果施工不善乙方应负责修补或返工。

　　七、工程竣工验收：乙方在竣工前应做好自检，竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。

　　八、甲乙双方协同对职工加强安全生产教育，如乙方出现安全事故有乙方负全责。

　　九、本工程：甲方指定为工程负责人

　　乙方指定偰XX 为工程负责人

　　双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作。

　　十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。

　　十

　　一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　工程合同范本篇13

　　施工单位：_________（以下简称甲方）

　　承包单位：_________（以下简称乙方）

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、总则：

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　3、工程内容：根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5c厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。

　　二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准：乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准，严格参照_________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　（3）配合乙方施工，如提供必要的.垂直运输、工人工地住宿等。

　　（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。

　　（2）配合xx公司_________基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。

　　六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95％给乙方，留5％的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　甲方代表（签字）：_________

　　乙方代表（签字）：_________

　　________年____月____日

　　工程合同范本篇14

　　甲方（发包单位）：___________________

　　乙方（承包单位）：_____________________

　　甲方同意将xx水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称（工程地点）：_____________________

　　1 、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

　　2 、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

　　3 、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8km引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

　　4 、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板 2300元/米。

　　二、承包方式：

　　1 、包工包料；

　　2 、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：_______年_____月__进场施工，_______年_____月__竣工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1 、总工程价款（金额大写）陆佰贰拾万元整；

　　2 、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的.实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

　　3 、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方（公章）：_____________

　　法人代表：______________

　　签订日期：_______年_____月_____日

　　乙方（公章）：_____________

　　法人代表：______________

　　签订日期：_______年_____月_____日

　　工程合同范本篇15

　　于_________年_________月_________日，甲方_________与乙方_________，签订安装_________的项目合同。

　　1．安装工程名称：_________。

　　2．工程地点：甲方_________。

　　3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4．完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方_________建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5．安装工程总价格：_________元整。

　　6．安装工程付款进度：

　　（1）甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；

　　（2）甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；

　　（3）在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_________％，即_________元整；

　　（4）在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；

　　（5）在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；

　　（6）在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_________％，即_________元整。

　　7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________元整。

　　8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的'单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

　　13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：（1）图样；（2）估价单。

　　15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16．附加条款：主机的保养，乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务_________年，每_________（_________）个月派员一次维护正常运行。

　　17．本合同按双方所签日期生效。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相关文章：

正规工程工程合同06-29